Katma Değer Vergisi Kanununa göre ihalenin yapılması ile KDV`yi doğuran olay meydana gelmektedir. Verginin matrahı ancak ihale bedelinin kesinleşmesi ile belirlenebilir. 1993/441 sayılı ihalenin feshi davasının kesinleştiği saptanmadan, KDV`nin alıcı ve alacaklı yönünden ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmesi istenemez.
Belediyeye ait süreklilik arz eden temizlik, çim biçme gibi bir kısım işlerin zaman yönünden parçalara bölünmek suretiyle, Mali Yılı Bütçe Yasalarında izin verilen pazarlık usulünün ve açık teklif usulünün kapsamına sokulması işleminin taraflara ekonomik bir zarar verip vermediğinin araştırılması ve buna göre karar verilmesi gerekir. 5237 Sayılı Yasanın 257. maddesi ile getirilen; görevde yetkiyi kötüye kullanma suçunun oluşabilmesi için, yapılan eylemin "kişilerin mağduriyetlerine veya kamunun zararına neden olması" zorunluluğunun yattığı görülmektedir.
Eserin iş sahibi tarafından kabule icbar edilemeyecek derecede kusurlu olduğu anlaşıldığından davacı bu iş için yükleniciye ödediği bedelin iadesini talep edebilir.
Proje değişikliği sebebiyle yapılması geciken imalatlara ait yapım süresinin süre uzatımı olarak verilmesi ve ödeneklerin de buna uyarlı olarak aktarılması gerekir.
Yapımından vazgeçilen iş kalemlerinin fiyatlarının Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)'nin "Sözleşmede bulunmayan işlerin fiyatının tespiti" başlıklı 22 nci maddesinde belirtilen esaslara uyularak tespit edilmesi gerekmektedir.
İdari şartnamesinin 48.maddesinde "Yükleniciye Fiyat Farkı Verilecektir." hükmü varken, yüklenici ile imzalanan sözleşmenin 15.maddesi 2.bendinde de "Fiyat Farkı Verilmeyecektir." Şeklinde düzenleme olması halinde, fiyat farkı ödemesi yapılamaz.
İmalatın uygulama projesindeki tip kesitte gösterildiği, ancak, teknik şartname, mahal listesi ve yaklaşık maliyete bağlı olarak çıkarılan pursantaj listesinde yer almadığı belirtilerek, bu imalat için yükleniciye ilave bir ödeme yapılamaz.
Projesinde belirtilmekle beraber, imalatın cins ve özelliklerine yönelik olarak detay düzenlemelerin olmadığı hallerde, asgari vasıfta bir imalat yüklenici tarafından yapılmak durumundadır.
Proje ve mahal listesinde yapılacak imalata yer verilmemiş, ancak, diğer ihale dokümanlarında yer verilmişse, bu imalat bedelinin götürü bedel içerisinde kabul edilmesi mümkün değildir.
Ana Sayfa
Kesin kabul yapılmadığı müddetçe, sözleşme ayaktadır ve sözleşme hükümlerinden faydalanılabilir.
Katma Değer Vergisi Kanununa göre ihalenin yapılması ile KDV`yi doğuran olay meydana gelmektedir. Verginin matrahı ancak ihale bedelinin kesinleşmesi ile belirlenebilir. 1993/441 sayılı ihalenin feshi davasının kesinleştiği saptanmadan, KDV`nin alıcı ve alacaklı yönünden ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmesi istenemez.
Belediyeye ait süreklilik arz eden temizlik, çim biçme gibi bir kısım işlerin zaman yönünden parçalara bölünmek suretiyle, Mali Yılı Bütçe Yasalarında izin verilen pazarlık usulünün ve açık teklif usulünün kapsamına sokulması işleminin taraflara ekonomik bir zarar verip vermediğinin araştırılması ve buna göre karar verilmesi gerekir. 5237 Sayılı Yasanın 257. maddesi ile getirilen; görevde yetkiyi kötüye kullanma suçunun oluşabilmesi için, yapılan eylemin "kişilerin mağduriyetlerine veya kamunun zararına neden olması" zorunluluğunun yattığı görülmektedir.
İdare elemanlarının da yüklenici yanında müteselsilen sorumlu oldukları miktarlara göre hüküm kurulmalıdır.
Eserin iş sahibi tarafından kabule icbar edilemeyecek derecede kusurlu olduğu anlaşıldığından davacı bu iş için yükleniciye ödediği bedelin iadesini talep edebilir.
Proje değişikliği sebebiyle yapılması geciken imalatlara ait yapım süresinin süre uzatımı olarak verilmesi ve ödeneklerin de buna uyarlı olarak aktarılması gerekir.
Yapımından vazgeçilen iş kalemlerinin fiyatlarının Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)'nin "Sözleşmede bulunmayan işlerin fiyatının tespiti" başlıklı 22 nci maddesinde belirtilen esaslara uyularak tespit edilmesi gerekmektedir.
İdari şartnamesinin 48.maddesinde "Yükleniciye Fiyat Farkı Verilecektir." hükmü varken, yüklenici ile imzalanan sözleşmenin 15.maddesi 2.bendinde de "Fiyat Farkı Verilmeyecektir." Şeklinde düzenleme olması halinde, fiyat farkı ödemesi yapılamaz.
Uygulama projesinde olmayan; ancak, diğer ihale dokümanlarında olan imalatların yapılmamasından dolayı yükleniciden kesinti yapılamaz.
İmalatın uygulama projesindeki tip kesitte gösterildiği, ancak, teknik şartname, mahal listesi ve yaklaşık maliyete bağlı olarak çıkarılan pursantaj listesinde yer almadığı belirtilerek, bu imalat için yükleniciye ilave bir ödeme yapılamaz.
Projesinde belirtilmekle beraber, imalatın cins ve özelliklerine yönelik olarak detay düzenlemelerin olmadığı hallerde, asgari vasıfta bir imalat yüklenici tarafından yapılmak durumundadır.
Proje ve mahal listesinde yapılacak imalata yer verilmemiş, ancak, diğer ihale dokümanlarında yer verilmişse, bu imalat bedelinin götürü bedel içerisinde kabul edilmesi mümkün değildir.