Yeni birim fiyatlar teknik tespite dayalı olmalıdır. Yapılmış olan yeni birim fiyat analizleri Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi'nin 20. maddesi çerçevesinde yüklenici ve idare arasında mutabakat içerisinde, oluşturulmuş analizler olup, teknik bir bilirkişi tespitine dayalı olmadan bu analizlerde yer alan girdi miktarlarının fazla olduğunu söylemek mümkün olmadığı gibi, benzer analiz olduğu hükmedilen analizlere kıyasla bu analizlerin girdi miktarlarının benzer analizlerle aynı olması gerektiğini söylemekte mümkün görülmemektedir.
14 günlük gecikmenin yüklenicinin kusurundan kaynaklanmamış olması; yapılacak imalatların hava koşulları nedeniyle teknik yönden sakıncalı olması ve iş yeri teslimi sonucu belirlenen iş bitim tarihine eklenecek 14 günlük sürenin sözleşme ile belirlenmiş olan çalışılmayan günlere isabet etmesi nedenleri sonucunda İdarece yüklenicinin süre uzatım talebi dışındaki gerekçelerle süre uzatımı verilmesinde ve bu sürenin 1 Nisan 2008 tarihinden itibaren başlatılmasında mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.
Sahte fatura, sahte belge ve sahte fatura düzenleyerek alınmamış malları alınmış gibi göstermek ve parasını zimmetine geçirmek suçu edimin ifasına fesat değildir, zimmet olarak ele alınmalıdır.
Kural olarak yüklenici sözleşmeye göre işin teslimi gereken tarihle teslimin vukuu bulduğu ana kadar geçen süre için doğan gecikmeden mesuldur. Bu gecikmenin resmi mercilerdeki işlemlerden ya da davacının edimlerini yerine getirmemesinden doğduğu savunulmamış ve kanıtlanmamış olmakla süreden makul bir indirim yapılması da gerekmemektedir.
Götürü bedel anlaşmalarda yüklenici adına gerçekleştirilen imalatların bedelleri yükleniciden talep edilmişse, götürü bedelin de yükleniciye ödenmesi gerekir.
Götürü bedelle gerçekleştirilen işlerde yüklenici ilave bedel talep edemez, sözleşme imzalanmadan önceki zarar iddiaları için dava yeri idari mahkemeleridir.
Ana Sayfa
YTL üzeriden işlemlerin yapıldığı dönemlerde, TL üzerinden teklif veren isteklinin değerlendirme dışı bırakılması mevzuata aykırıdır.
Teklif fiyata dahil olan ve ihale bünyesinde ödemesi yapılan bir iş için ilave olarak ikinci bir defa daha ödeme yapılması mümkün değildir.
Yeni birim fiyatlar teknik tespite dayalı olmalıdır. Yapılmış olan yeni birim fiyat analizleri Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi'nin 20. maddesi çerçevesinde yüklenici ve idare arasında mutabakat içerisinde, oluşturulmuş analizler olup, teknik bir bilirkişi tespitine dayalı olmadan bu analizlerde yer alan girdi miktarlarının fazla olduğunu söylemek mümkün olmadığı gibi, benzer analiz olduğu hükmedilen analizlere kıyasla bu analizlerin girdi miktarlarının benzer analizlerle aynı olması gerektiğini söylemekte mümkün görülmemektedir.
14 günlük gecikmenin yüklenicinin kusurundan kaynaklanmamış olması; yapılacak imalatların hava koşulları nedeniyle teknik yönden sakıncalı olması ve iş yeri teslimi sonucu belirlenen iş bitim tarihine eklenecek 14 günlük sürenin sözleşme ile belirlenmiş olan çalışılmayan günlere isabet etmesi nedenleri sonucunda İdarece yüklenicinin süre uzatım talebi dışındaki gerekçelerle süre uzatımı verilmesinde ve bu sürenin 1 Nisan 2008 tarihinden itibaren başlatılmasında mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.
Hizmet alımlarında işçilerin sigorta primleri tam olarak yatırılmışsa eksik işçilikten bahsedilmez
Sözleşme imzalama yetkisine sahip kişi tarafından imzalanmayan kamu sözleşmeleri geçersizdir, hukuken anlamı yoktur.
Sahte fatura, sahte belge ve sahte fatura düzenleyerek alınmamış malları alınmış gibi göstermek ve parasını zimmetine geçirmek suçu edimin ifasına fesat değildir, zimmet olarak ele alınmalıdır.
Kural olarak yüklenici sözleşmeye göre işin teslimi gereken tarihle teslimin vukuu bulduğu ana kadar geçen süre için doğan gecikmeden mesuldur. Bu gecikmenin resmi mercilerdeki işlemlerden ya da davacının edimlerini yerine getirmemesinden doğduğu savunulmamış ve kanıtlanmamış olmakla süreden makul bir indirim yapılması da gerekmemektedir.
Götürü bedel anlaşmalarda yüklenici adına gerçekleştirilen imalatların bedelleri yükleniciden talep edilmişse, götürü bedelin de yükleniciye ödenmesi gerekir.
Yeterliği olmayan firmalara ihalenin verilmesi görevi kötüye kullanma suçunu ilgilendirir beraatı uygun değildir.
Götürü bedelle gerçekleştirilen işlerde yüklenici ilave bedel talep edemez, sözleşme imzalanmadan önceki zarar iddiaları için dava yeri idari mahkemeleridir.
Yazılı sözleşme olmayan hallerde, işin bedeli mahalli rayiçlere göre, ancak, işin yapıldığı yıl rayiçlerine göre tespit edilir.