11 adet iş makinesi ile işin yapılacağı kararlaştırılmasına karşın, 7 iş makinesinin 11 iş makinesi kapasitesinde çalışması, ödemelerin saat üzerinden yapılıyor olması, ihalede iş makinelerine yönelik yeterlik kriteri öngörülmemiş olması sebepleriyle eksik iş makinesi kamu zararı değildir.
4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (a) bendi kapsamında çiftçilik (üreticilik) belgesine sahip şirketlerden ihalesiz alım yapılmasında sorun yoktur, bunların şirket olması bu durumu değiştirmez.
İşin yer tesliminden itibaren büyük kısmı çalışılmayacak dönem öncesi bitecek olmasına ve çalışılmayacak dönemde çalışmaya engel imalat bulunmamasına karşın, idareden kaynaklı sebeple süre uzatımı verilmesi halinde, çalışılmayacak döneme kalan imalat bu dönemde yapılmaya engel olduğundan bu günlerin de süre uzatımında dikkate alınması gerekir. Çalışılmayacak dönem de süre uzatımına dahil edilir.
Fiyat farkı ödemelerinde asgari ücretin yüzde fazlası ödenmez, iki asgari ücret arasındaki fark sadece ödenir. Yüklenicinin adli mahkemelerde karşılaştığı hususlar va işçilerle olan ilişkiler kişiye ve olaya münhasır olduğundan dikkate alınmaz.
Anahtar teslimi götürü bedel ihalelerde, sözleşmede öngörülemeyen durumlar nedeniyle idarece uygun görülen bir iş artışı olmadığı halde, imalatların pursantaj listesindeki miktarlarının ve buna bağlı olarak oranlarının yeterli olmadığı gerekçesiyle pursantaj oranlarının artırılarak ödemede bulunulması mümkün değildir.
Anahtar teknik personel aynı zamanda teknik personel olarak kabul edilemez ve idarenin onayına sunulmayan dolayısıyla işin başında hangi sıfat ve yetkiyle bulunduğu bilinmeyen kişinin sözleşmede öngörüldüğü şekliyle teknik personel olarak kabulü mümkün değildir.
Ana Sayfa
Hakediş ödemeleri fiili yenen yemek sayısına göre mi hesaplanır?
Faturada işçilik yoksa, alım yapım şeklinde yapılmamış da mal olarak yapılmışsa KDV tevkifatı yapılmasına gerek yoktur.
11 adet iş makinesi ile işin yapılacağı kararlaştırılmasına karşın, 7 iş makinesinin 11 iş makinesi kapasitesinde çalışması, ödemelerin saat üzerinden yapılıyor olması, ihalede iş makinelerine yönelik yeterlik kriteri öngörülmemiş olması sebepleriyle eksik iş makinesi kamu zararı değildir.
Ödeme emri belgesini düzenleyen gerçekleştirme görevlileri damga vergisinin alınmamasından, hatalı işlemlerden sorumludur.
4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (a) bendi kapsamında çiftçilik (üreticilik) belgesine sahip şirketlerden ihalesiz alım yapılmasında sorun yoktur, bunların şirket olması bu durumu değiştirmez.
İşin yer tesliminden itibaren büyük kısmı çalışılmayacak dönem öncesi bitecek olmasına ve çalışılmayacak dönemde çalışmaya engel imalat bulunmamasına karşın, idareden kaynaklı sebeple süre uzatımı verilmesi halinde, çalışılmayacak döneme kalan imalat bu dönemde yapılmaya engel olduğundan bu günlerin de süre uzatımında dikkate alınması gerekir. Çalışılmayacak dönem de süre uzatımına dahil edilir.
İhale yetkilisi takdiri ile hizmet alım ihalesinde aşırı düşük tekliflerin sorgulama yapılmadan doğrudan reddedilmesinde mevzuata aykırılık yoktur.
Fiyat farkı ödemelerinde asgari ücretin yüzde fazlası ödenmez, iki asgari ücret arasındaki fark sadece ödenir. Yüklenicinin adli mahkemelerde karşılaştığı hususlar va işçilerle olan ilişkiler kişiye ve olaya münhasır olduğundan dikkate alınmaz.
Anahtar teslimi götürü bedel ihalelerde, sözleşmede öngörülemeyen durumlar nedeniyle idarece uygun görülen bir iş artışı olmadığı halde, imalatların pursantaj listesindeki miktarlarının ve buna bağlı olarak oranlarının yeterli olmadığı gerekçesiyle pursantaj oranlarının artırılarak ödemede bulunulması mümkün değildir.
Anahtar teknik personel aynı zamanda teknik personel olarak kabul edilemez ve idarenin onayına sunulmayan dolayısıyla işin başında hangi sıfat ve yetkiyle bulunduğu bilinmeyen kişinin sözleşmede öngörüldüğü şekliyle teknik personel olarak kabulü mümkün değildir.
Akaryakıt katsayıları KDV'li mi KDV'siz olarak mı alınması gerekmektedir?
Akaryakıt katsayıları alınan mala göre mi yoksa alımından vazgeçilen veya satışı durdurulan mallarda dahil edilerek mi yapılması gerekmektedir?