Yüklenici ara ve kesin hakedişleri itirazsız imzalamış olduğundan idarenin isteğiyle daha pahalı malzeme kullandığı gerekçesiyle bir talepte bulunamaz.
Geçici kabul tutanağında yer alan geçici kabul itibar tarihi itibariyle işin bittiği ve teslim edildiğinin kabul edilmesi gerektiğinden bu tarihten sonraki dönem için fiyat farkı ödenemeyeceği.
Yüklenicinin kazı klası nedeniyle bedel artırım talebi fiyat farkı niteliğinde olup, sözleşmede fiyat farkı verilmeyeceği hükmü bulunduğundan bu talep kabul edilemez.
Yasal sınır içerisinde kalan iş artışların bedelinin sözleşme fiyatlarıyla, yasal sınırı aşan ilave işlerin bedelinin ise yapıldığı yıl piyasa fiyatlarına göre belirlenmesi gerekir.
Feshedilen götürü bedel sözleşmede yüklenicinin alacağının fiziki oran yöntemi uygulanarak belirlenmesi gerekir. Buna göre, gerçekleştirilen imalâtın, eksiklikler ve niteliğine göre ayıplarda dikkate alınmak suretiyle işin tamamına göre fiziki gerçekleşme oranı belirlenmeli, belirlenen bu oran götürü bedele uygulandıktan sonra yüklenicinin hakettiği iş bedeli saptanmalıdır.
Uyuşmazlık konusu inşaat yapım ihalesinin belediyenin ticari işletmeleriyle ilgili olmayıp kamu hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla gerçekleştirilmesi ve belediyenin tacir olarak kabulü mümkün olmadığından, tacirin işlerinin ticari olması esasının da burada kullanılamayacağı dikkate alınarak, davaya bakma görevinin genel mahkeme sıfatıyla Asliye Hukuk Mahkemesi'ne ait olduğu.
Belli bir tarih itibariyle yüklenicinin eksik imalat yaptığı bilirkişi raporuyla da sabit olduğundan ve bu tarihten sonra yüklenici işe devam etmediğinden söz konusu eksik imalatların idarece tamamlandığı kabul edilmelidir.
Yasal sınır içerisinde kalan iş artışların bedelinin sözleşme fiyatlarıyla, yasal sınırı aşan ilave işlerin bedelinin ise yapıldığı yıl piyasa fiyatlarına göre belirlenmesi gerekir.
Ana Sayfa
Yüklenici ara ve kesin hakedişleri itirazsız imzalamış olduğundan idarenin isteğiyle daha pahalı malzeme kullandığı gerekçesiyle bir talepte bulunamaz.
Geçici kabul tutanağında yer alan geçici kabul itibar tarihi itibariyle işin bittiği ve teslim edildiğinin kabul edilmesi gerektiğinden bu tarihten sonraki dönem için fiyat farkı ödenemeyeceği.
Yüklenicinin itiraz etmeden imzaladığı hakediş için sonradan fiyat farkı talebinde bulunabilir mi?
Yüklenicinin itirazsız imzaladığı hakediş için sonradan fiyat farkı talebinde bulunabilir mi?
İtirazsız veya usulüne uygun itiraz edilmeksizin imzalanan hakedişler yüklenici açısından kesinlik kazanır.
Yüklenicinin kazı klası nedeniyle bedel artırım talebi fiyat farkı niteliğinde olup, sözleşmede fiyat farkı verilmeyeceği hükmü bulunduğundan bu talep kabul edilemez.
Yasal sınır içerisinde kalan iş artışların bedelinin sözleşme fiyatlarıyla, yasal sınırı aşan ilave işlerin bedelinin ise yapıldığı yıl piyasa fiyatlarına göre belirlenmesi gerekir.
Feshedilen götürü bedel sözleşmede yüklenicinin alacağının fiziki oran yöntemi uygulanarak belirlenmesi gerekir. Buna göre, gerçekleştirilen imalâtın, eksiklikler ve niteliğine göre ayıplarda dikkate alınmak suretiyle işin tamamına göre fiziki gerçekleşme oranı belirlenmeli, belirlenen bu oran götürü bedele uygulandıktan sonra yüklenicinin hakettiği iş bedeli saptanmalıdır.
Uyuşmazlık konusu inşaat yapım ihalesinin belediyenin ticari işletmeleriyle ilgili olmayıp kamu hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla gerçekleştirilmesi ve belediyenin tacir olarak kabulü mümkün olmadığından, tacirin işlerinin ticari olması esasının da burada kullanılamayacağı dikkate alınarak, davaya bakma görevinin genel mahkeme sıfatıyla Asliye Hukuk Mahkemesi'ne ait olduğu.
İdarece hakedişten yapılan fiyat farkı kesintisinin tahakkuk aşamasında yapılıp yapılmadığı belirlenerek yüklenicinin itirazının süresinde yapılıp yapılmadığına karar verilmelidir.
Belli bir tarih itibariyle yüklenicinin eksik imalat yaptığı bilirkişi raporuyla da sabit olduğundan ve bu tarihten sonra yüklenici işe devam etmediğinden söz konusu eksik imalatların idarece tamamlandığı kabul edilmelidir.
Yasal sınır içerisinde kalan iş artışların bedelinin sözleşme fiyatlarıyla, yasal sınırı aşan ilave işlerin bedelinin ise yapıldığı yıl piyasa fiyatlarına göre belirlenmesi gerekir.