Yüklenicinin fiyat farkına ilişkin itiraz dilekçesinin veriliş tarihi idare kayıtlarından araştırılmalı, dilekçenin süresinde verilmediğinin anlaşılması halinde dava reddedilmelidir.
İdari şartname ve sözleşmede fiyat farkı ödeneceği belirtilmiş olmakla birlikte, ihale tarihinden sonra yüklenici tarafından verilen taahhütnamede fiyat farkı talep edilmeyeceği beyan edilmiş olduğundan yüklenici artık fiyat farkı talebinde bulunamaz.
Sözleşme dışı fazla imalât, doktrin ve Yargıtay uygulamalarında sözleşme ile kararlaştırılan ve öngörülenler dışında iş sahibinin talimatı ya da talimatı olmamakla birlikte işin gereği olarak yüklenici tarafından gerçekleştirilen ve iş sahibinin yararına olan işler olarak tanımlamaktadır. Ataşman, yeşil defter, tutanak ve benzeri belge bulunmaması sebebiyle ve dolgu ile zemin kaplaması gibi örtüler altında kaldığından somut olarak tespit edilemeyen fazla imalâtların, yapıldığı ve bunların iş sahibi yararına olduğu ispatlanmış kabul edilemez.
İdare onayı olmaksızın sözleşme dışında ilave olarak yapılan imalatın bedelinin ödenmesi gerektiği, buna karşılık yüklenicinin bedel talep etmediğine dair taahhütte bulunduğu malzeme değişikliğinden kaynaklanan farkın ödenemeyeceği.
Yüklenicinin itiraz etmediği geçici hakedişler için geriye dönük bir hak talebinde bulunması mümkün değildir. Usulüne uygun şekilde itiraz etmiş olduğu kesin hakediş için ise talebinde haklı olup olmadığı ayrıca değerlendirilmelidir.
Yüklenici sadece kesin hakedişe itiraz etmiş olduğundan kesin hakedişte hesaplanan fiyat farkını alabilir. İtirazda bulunmadığı geçici hakedişler için ise fiyat farkı talebinde bulunması mümkün değildir.
Yüklenicinin hakedişe usulüne uygun şekilde itiraz etmemiş olması nedeniyle hakediş olduğu şekliyle kesinleştiğinden ve hakedişe bağlı haklar düştüğünden davanın tümden reddi gerekir.
Ana Sayfa
Yüklenicinin fiyat farkına ilişkin itiraz dilekçesinin veriliş tarihi idare kayıtlarından araştırılmalı, dilekçenin süresinde verilmediğinin anlaşılması halinde dava reddedilmelidir.
İdari şartname ve sözleşmede fiyat farkı ödeneceği belirtilmiş olmakla birlikte, ihale tarihinden sonra yüklenici tarafından verilen taahhütnamede fiyat farkı talep edilmeyeceği beyan edilmiş olduğundan yüklenici artık fiyat farkı talebinde bulunamaz.
Sözleşme dışı fazla imalât, doktrin ve Yargıtay uygulamalarında sözleşme ile kararlaştırılan ve öngörülenler dışında iş sahibinin talimatı ya da talimatı olmamakla birlikte işin gereği olarak yüklenici tarafından gerçekleştirilen ve iş sahibinin yararına olan işler olarak tanımlamaktadır. Ataşman, yeşil defter, tutanak ve benzeri belge bulunmaması sebebiyle ve dolgu ile zemin kaplaması gibi örtüler altında kaldığından somut olarak tespit edilemeyen fazla imalâtların, yapıldığı ve bunların iş sahibi yararına olduğu ispatlanmış kabul edilemez.
İdare onayı olmaksızın sözleşme dışında ilave olarak yapılan imalatın bedelinin ödenmesi gerektiği, buna karşılık yüklenicinin bedel talep etmediğine dair taahhütte bulunduğu malzeme değişikliğinden kaynaklanan farkın ödenemeyeceği.
Yüklenicinin itiraz etmediği geçici hakedişler için geriye dönük bir hak talebinde bulunması mümkün değildir. Usulüne uygun şekilde itiraz etmiş olduğu kesin hakediş için ise talebinde haklı olup olmadığı ayrıca değerlendirilmelidir.
Revize birim fiyatın iş kaleminin % 20’sini aşan miktara uygulanması gerektiği.
Yüklenici sadece kesin hakedişe itiraz etmiş olduğundan kesin hakedişte hesaplanan fiyat farkını alabilir. İtirazda bulunmadığı geçici hakedişler için ise fiyat farkı talebinde bulunması mümkün değildir.
İrat kaydedilen kesin teminatın yüklenicinin borcundan mahsup edilemeyeceği.
Fiyat farkına ilişkin Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı'nın mütalaası bağlayıcı mıdır?
Hakedişe itirazın Yapım İşleri Genel Şartnamesindeki düzenlemeye uygun yapılması gerektiği.
Fesih halinde ihzaratın bedelinin hakedişe girdiği tarihteki fiyatlar üzerinden ödenmesi gerektiği.
Yüklenicinin hakedişe usulüne uygun şekilde itiraz etmemiş olması nedeniyle hakediş olduğu şekliyle kesinleştiğinden ve hakedişe bağlı haklar düştüğünden davanın tümden reddi gerekir.