Sözleşme Dışı İşler Kaynaklı Ödeme Nasıl Yapılacaktır? Ayrıca Sözleşme Dışı İşler Kaynaklı Süre Uzatımı Verilmeli Midir?

Alacak Davalarında Kesin Hakediş Mahkeme Tarafından Çıkartılabilir Mi?

Sözleşme dışı işlerin bedelleri, iş artışı kapsamında sözleşme hükümlerine ve fiyatlarına göre ödenebilir mi?

Yazılı anlaşma olmayan, idarelerin bir işin yapılması konusunda herhangi bir kararının olmadığı, sözlü olarak yaptırıldığı iddia edilen park yapımına ilişkin olarak Belediyeden ücret talep edilebilir mi?

İhale kanunu hükümlerine tabi olan idarelerin, ihalesiz olarak yapılan ve idarece kabul edilen yararına işlerin bedelleri ödenebilir mi?

Sözleşme dışı imalat nedir? Talep edilmesi için ne yapılmalıdır?

Yüklenici tarafından yapılan işlerin değişen proje, mahal listesi ve ödeme pursantajlarında gösterilen işlerden olup olmadığı araştırılmadan, sözleşme dışı olarak kabul edilerek hüküm kurulması doğru değildir.

Sözleşme dışı işlerin bedelleri yapıldığı dönemdeki serbest piyasa fiyatlarıyla hesaplandığında ayrıca KDV dahil edilir mi?

Sözleşme dışı işler bedeli yönünden yüklenicinin iş sahibini temerrüde düşürmesi ve kanıtlandıktan sonra faize ilişkin taleplerini iletmesi gerekir.

Sözleşme içi ve dışı işlerin yapıldığı hallerde hesaplama dosya üzerinden mi yoksa mahallinde yapılan imalatlar doğrultusunda mı yapılabilir?

Hakediş belgesi ve fatura düzenlenmediği için yapılan işlerin bedelsiz yapıldığının kabulü mümkün olmayıp, sözleşme dışı yapılan işlerin bedellerinin eser sözleşmesi hükümlerine göre ödenmesi gerekir.

Sözleşme dışı iş bedelleri, iş artışını aşan iş bedelleri yapıldığı tarihteki serbest piyasa rayiçleriyle hesaplanır, serbest piyasa rayiçlerinin içinde KDV yer aldığından mükerrerliğe sebebiyet verecek şekilde ayrıca KDV eklenmemelidir.