Sağlık ve ilaç alımlarında ... marka ürünler için Türkiye temsilciliği sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle malların teslim edilememesinin, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında mücbir sebep olarak kabul edilip edilemeyeceği konusunda görüş oluşturulması.
Yüklenicinin işçi ücretlerini bankanın ihmali nedeniyle ödeyememesi durumunun 4735 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin ilk fıkrasının (e) bendi çerçevesinde mücbir sebep olarak kabul edilemeyeceğine,
Güvenlik, terör sebepleriyle ihale konusu iş kapsamında yapılan işlerin yok olması, gerekli tespitlerin yapılması şartıyla mücbir sebep olarak kabul edilebilir.
yüklenicinin sözleşme konusu malların tedariki hususunda üçüncü kişilerle yaptığı sözleşmelerin ifası aşamasında tarafların kusurlu davranışlarından kaynaklanan olaylar mücbir sebep olabilir mi ve süre uzatımı verilebilir mi?
Yurt dışında üretim fabrikalarındaki yenileme çalışmaları ve kapasite düşüklüğü gibi nedenlerle sıvı helyum gazının temin edilmesinde yaşanan sıkıntı mücbir sebep kapsamında ele alınabilir mi?
Sağlık Bakanlığının 29/12/2011 tarihinde yapmış olduğu Duyuruyla geri çekilmesi ve toplatılması kararı alındığını; ürünün geri çekilmesi ve toplatılması sebebiyle tedarikçinin stoklarında ürün bulunmaması nedeniyle ilacın teslim edilememesinin, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında mücbir sebep olarak kabul edilip edilemeyeceği hk.
Madende meydana gelen kütle hareketinin yüklenici kusurundan meydana gelip gelmediğine yönelik adli ve idari soruşturma sonuçları geldikten sonra karar verilmesi gerektiği hk.
Üretici firmanın kalite kontrol metodunu güncellemesi sebebiyle teslim edilememesinin, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında mücbir sebep olarak kabul edilip edilemeyeceği
Amerikan Dış İşleri Bakanlığından “İhracat Uygunluk Belgesi” onayı alamaması nedeniyle mal tesliminin zamanında yapılamamasının mücbir sebep olarak kabul edilip edilemeyeceği.
Ana Sayfa
Ürünün uygunluğu noktasında mahkemeye intikal etmiş bir konu mücbir sebep kapsamında ele alınıp değerlendirilemez.
Sağlık ve ilaç alımlarında ... marka ürünler için Türkiye temsilciliği sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle malların teslim edilememesinin, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında mücbir sebep olarak kabul edilip edilemeyeceği konusunda görüş oluşturulması.
Yüklenicinin işçi ücretlerini bankanın ihmali nedeniyle ödeyememesi durumunun 4735 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin ilk fıkrasının (e) bendi çerçevesinde mücbir sebep olarak kabul edilemeyeceğine,
Güvenlik, terör sebepleriyle ihale konusu iş kapsamında yapılan işlerin yok olması, gerekli tespitlerin yapılması şartıyla mücbir sebep olarak kabul edilebilir.
yüklenicinin sözleşme konusu malların tedariki hususunda üçüncü kişilerle yaptığı sözleşmelerin ifası aşamasında tarafların kusurlu davranışlarından kaynaklanan olaylar mücbir sebep olabilir mi ve süre uzatımı verilebilir mi?
Yurt dışında üretim fabrikalarındaki yenileme çalışmaları ve kapasite düşüklüğü gibi nedenlerle sıvı helyum gazının temin edilmesinde yaşanan sıkıntı mücbir sebep kapsamında ele alınabilir mi?
Yer teslimi yapılamaması mücbir sebep olarak kabul edilir mi? Yer teslimi yapılamayan hallerde tarafların hakları gündeme gelir mi?
Sağlık Bakanlığının 29/12/2011 tarihinde yapmış olduğu Duyuruyla geri çekilmesi ve toplatılması kararı alındığını; ürünün geri çekilmesi ve toplatılması sebebiyle tedarikçinin stoklarında ürün bulunmaması nedeniyle ilacın teslim edilememesinin, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında mücbir sebep olarak kabul edilip edilemeyeceği hk.
Cihazların taşıma sırasında hasar görmesinin mücbir sebep olarak kabul edilip edilemeyeceği hk.
Madende meydana gelen kütle hareketinin yüklenici kusurundan meydana gelip gelmediğine yönelik adli ve idari soruşturma sonuçları geldikten sonra karar verilmesi gerektiği hk.
Üretici firmanın kalite kontrol metodunu güncellemesi sebebiyle teslim edilememesinin, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında mücbir sebep olarak kabul edilip edilemeyeceği
Amerikan Dış İşleri Bakanlığından “İhracat Uygunluk Belgesi” onayı alamaması nedeniyle mal tesliminin zamanında yapılamamasının mücbir sebep olarak kabul edilip edilemeyeceği.