Köylülerin tesisin yapılmasına rıza göstermemeleri nedeniyle yüklenicinin işe devam edemediği ve idare tarafından yürütülen köylülerin ikna edilmesi görüşmelerinin netice vermemesi sonucu sözleşmenin mücbir sebep kapsamında feshedilip edilemeyeceği hakkında
Geri çekilmesi ve toplatılması sebebiyle tedarikçinin stoklarında ürün bulunmaması nedeniyle ilacın teslim edilememesinin, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında mücbir sebep olarak kabul edilip edilemeyeceği hakkında görüş.
Yüklenicinin malzeme temin edeceği işletmeden malzeme çalınması nedeniyle yüklenicinin malzeme üretimi için ek süreye ihtiyaç duymasına neden olan bu hususun mücbir sebep olarak değerlendirilemeyeceği hk.
Yüklenici tarafından sözleşmeye konu işin tasfiyesi ve zararın karşılanması istemiyle dava açılması halinde "İdare tarafından yükleniciye çalışma ve iş yapma imkânı sağlanamamasının mücbir sebep olarak kabul edilip edilemeyeceği hk.
"İmar planı değişikliği" yapılması işinde, sözleşme konusu bölgenin sit alanına dahil edilmesi sebebiyle yetkili İdarece imar planı değişikliği onaylanmadığından anılan imar planının uygulanamaması durumunun 4735 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (e) bendi çerçevesinde mücbir sebep hali olarak kabul edilip edilemeyeceği hk
Yüklenicinin sözleşme konusu malları temin edeceği firmanın motor bloklarında bir takım değişikler yaptığı, yapılan bu değişikliklerin aracın diğer yedek parçaları ile uyumsuzluk teşkil edip etmediğinin tespit edilebilmesi maksadıyla idareye önce numune getirilip denenmesi sonra sözleşme konusu malların teslim edilmesi gerekçelerinin mücbir sebep olarak değerlendirilemeyeceği hk.
Mücbir Sebep Gerekçesiyle Başvurunun Yüklenici Tarafından Başlatılması Gerektiği İdarenin Doğrudan Kamu İhale Kurulu'na Mücbir Sebep Başvurusunda Bulunamayacağı Hk.
Küresel ekonomik kriz nedeniyle üretici firmanın hammadde tedarikinde ve üretimde gecikmiş olduğu, bu sebeple malzemelerin zamanında üretilerek yüklenemediği, dolayısıyla malzemelerin sözleşme süresi içerisinde teslim edilmesinin mümkün olmamasının mücbir sebep olarak değerlendirilemeyeceği hk.
Sözleşmeden Önce Bilinen gümrük işlemlerini düzenleyen mevcut düzen nedeniyle yaşanan gecikmenin sözleşmeden sonra Mücbir Sebep Olarak Değerlendirilemeyeceği Hk.
Sığır etini taşıyan aracın trafik kazası geçirmesi nedeniyle etlerin idareye teslim edilememesinin, 4735 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (e) bendi kapsamında mücbir sebep olarak kabul edilemeyeceği hk.
Ana Sayfa
Köylülerin tesisin yapılmasına rıza göstermemeleri nedeniyle yüklenicinin işe devam edemediği ve idare tarafından yürütülen köylülerin ikna edilmesi görüşmelerinin netice vermemesi sonucu sözleşmenin mücbir sebep kapsamında feshedilip edilemeyeceği hakkında
Geri çekilmesi ve toplatılması sebebiyle tedarikçinin stoklarında ürün bulunmaması nedeniyle ilacın teslim edilememesinin, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında mücbir sebep olarak kabul edilip edilemeyeceği hakkında görüş.
Yüklenicinin malzeme temin edeceği işletmeden malzeme çalınması nedeniyle yüklenicinin malzeme üretimi için ek süreye ihtiyaç duymasına neden olan bu hususun mücbir sebep olarak değerlendirilemeyeceği hk.
Mahkemece Verilen İhtiyati Tedbir Yoluyla Sözleşmenin Uygulanmasının Durdurulmasına Dair Kararın Mücbir Sebep Sayılacağı Hk.
Yüklenici tarafından sözleşmeye konu işin tasfiyesi ve zararın karşılanması istemiyle dava açılması halinde "İdare tarafından yükleniciye çalışma ve iş yapma imkânı sağlanamamasının mücbir sebep olarak kabul edilip edilemeyeceği hk.
"İmar planı değişikliği" yapılması işinde, sözleşme konusu bölgenin sit alanına dahil edilmesi sebebiyle yetkili İdarece imar planı değişikliği onaylanmadığından anılan imar planının uygulanamaması durumunun 4735 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (e) bendi çerçevesinde mücbir sebep hali olarak kabul edilip edilemeyeceği hk
Yüklenicinin sözleşme konusu malları temin edeceği firmanın motor bloklarında bir takım değişikler yaptığı, yapılan bu değişikliklerin aracın diğer yedek parçaları ile uyumsuzluk teşkil edip etmediğinin tespit edilebilmesi maksadıyla idareye önce numune getirilip denenmesi sonra sözleşme konusu malların teslim edilmesi gerekçelerinin mücbir sebep olarak değerlendirilemeyeceği hk.
Mücbir Sebep Gerekçesiyle Başvurunun Yüklenici Tarafından Başlatılması Gerektiği İdarenin Doğrudan Kamu İhale Kurulu'na Mücbir Sebep Başvurusunda Bulunamayacağı Hk.
Küresel ekonomik kriz nedeniyle üretici firmanın hammadde tedarikinde ve üretimde gecikmiş olduğu, bu sebeple malzemelerin zamanında üretilerek yüklenemediği, dolayısıyla malzemelerin sözleşme süresi içerisinde teslim edilmesinin mümkün olmamasının mücbir sebep olarak değerlendirilemeyeceği hk.
Sözleşmeden Önce Bilinen gümrük işlemlerini düzenleyen mevcut düzen nedeniyle yaşanan gecikmenin sözleşmeden sonra Mücbir Sebep Olarak Değerlendirilemeyeceği Hk.
Sığır etini taşıyan aracın trafik kazası geçirmesi nedeniyle etlerin idareye teslim edilememesinin, 4735 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (e) bendi kapsamında mücbir sebep olarak kabul edilemeyeceği hk.
Global Krizin Üretici Firmaların Tedarik İşlemlerinde Uzun Vadeli Aksamalara Sebebiyet Vermemesi Nedeniyle Mücbir Sebep Olarak Kabul Edilemeyeceği Hk.