Kesin Kabulde Verilen Ek Sürede Firmanın Kusuru Dışında İfa İmkansızlığı

Değerli Hocam iyi günler;

Hizmet ve Danışmanlık işlerinin kabul süreçlerinde;

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ

Kabulde görülecek kusur ve noksanlar

Madde 10- a) Kabul sırasında tespit edilen kusur ve noksanlıkların kabul yapılmasına engel olmayacak nitelikte bulunması halinde kabul tutanağı düzenlenir. Ancak kusur ve noksanlıklar tutanakta açıkça gösterilir ve tamamlanmaları için verilen süre tutanakta belirtilir. Bu şekilde tanzim edilen tutanaktan birer nüsha kontrol teşkilatına ve yükleniciye verilir.

Kabul tutanağı, kusur ve noksanlıkların tamamlandığının kontrol teşkilatı tarafından tespit edilmesi ve bu tespitin, tutanağın altına yazılmasından sonra işleme konulur.

Maddesi gereğince kabul komisyonu kabul tutanağında üç ay süre vermiştir. Ancak yüklenici firma eksikliği gidermek istediğini ancak yerine getirmesi gereken eksiklik (firmanın kusuru olmadan kamu kurumundan kaynaklı gecikme) başka bir kamu kurumunun onayına bağlı olduğundan kurumun dosyayı onaylamadığını , komisyonun verdiği üç ayın kendilerine yetmeyeceğini bize bildirmiştir.

Komisyonun vermiş olduğu süre dolduğu için yüklenicinin elinde olmayan bu durum için nasıl bir çözüm gerekebilir?

Eksiklikler tamamlanmadığı için makam onayına sunulmayan tutanakla ilgili, başka kurumdan kaynaklı bu işlem için, Komisyon toplanıp ikinci bir süre uzatımı verebilir mi ?

Ayrıca, Hizmet ve Danışmanlık İşlerinde Kabul Komisyonu ön kabul de olduğu gibi kabul sırasında da kusur ve noksanlıklar için süre verebilir mi?

Saygılarımla...

Cevap : Kesin Kabulde Verilen Ek Sürede Firmanın Kusuru Dışında İfa İmkansızlığı
Mali Hakem Uzman Uzman Yanıtı
Bu alanı görebilmek için lütfen giriş yapın veya kayıt olun. Site kullanım bedellerini inceleyin.
Tamamen ÜCRETSİZ üye olun, sonra yanlız bu soru cevaplarını,

Kredi kartıyla sadece 30 TL ödeyip, satın alarak görüntüleyebilirsiniz.